某贸易公司拖欠巨额工程款被诉至法院,我所律师竭力代理,将赔偿降至最低

2015-12-16 来源: 浏览:0

案情简介:

本案原告某城建工程集团有限公司,被告某贸易有限公司于2012年4月10日签订了关于某小区《装修工程施工承包合同》。2012年原告完成装修义务,被告于2013年1月5日组织竣工验收合格,2013年6月25日原告向被告递交了工程竣工结算资料。被告未对原告递交的工程结算资料进行回复,拖欠工程款也未向原告支付。根据双方签订的合同约定,原告认为被告还应向原告支付工程款9348229.49元,资金占用费金额为1395577.87元。而被告认为未付金额为1395414.49元,是工程质量保证金。被告还认为原告因迟延交工给被告造成各项损失共计1902331.54元,超出了工程质量保证金数额,故不应支付。

争议焦点:

被告拖欠原告的工程款金额。

代理思路:

1、本案律师听取当事人陈述,仔细阅读分析《施工合同》和《装修工程承包合同》,结合相关事实发现,被告委托原告对某小区1#-5#楼进行土建施工的合同总造价为51185122.88元,对该小区1#-5#楼进行精装修的合同总造价为2200万元。以上两合同约定的工程总造价为73185122.88元,与原告诉请中所要求的9348229.49元明显不符,原告诉请没有事实依据。

2、在原告与被告的《建筑施工合同》、《装修工程施工承包合同》中分别约定了施工合同价款的3%和工程总价的5%的质保金共计1395414.49元。

3、《建筑施工合同》约定的施工期限为2010年12月22日至2012年2月22日,共计400天,而《装修工程施工承包合同》的施工期限为2012年4月10日至2012年8月10日,工期120天。但考虑到原告的实际施工情况,同意原告做出书面承诺,保证所有项目在2012年10月15日前通过竣工验收。然而原告2013年1月5日才通过验收,原告应承担迟延82天的违约金以及被告实际损失共计1902331.54元,已超出未支付的工程质保金1395414.49元,故应驳回原告的诉讼请求。

办案结果:

限被告于判决生效之日起十日内向原告支付拖欠工程款1045414.49元及违约金,驳回原告的其他诉讼请求。

办案总结:

本案为建设工程合同纠纷,其焦点是被告拖欠原告的工程款金额。在证据方面,原告仅凭短信复印件,并没有原件或原始凭据佐证,没有被法官采纳。因此拖欠工程款仅被认定到100多万。

民事诉讼中,证据的提供对于法官认定事实、适用法律起着至关重要的作用。《民事诉讼法》规定“在合同纠纷案件中,主张合同关系成立并生效的一方当事人对合同订立和生效的事实承担举证责任;主张合同关系变更、解除、终止、撤销的一方当事人对引起合同关系变动的事实承担举证责任。对合同是否履行发生争议的,由负有履行义务的当事人承担举证责任。”据此规定我们不难看出,在诉讼中提出诉讼主张的一方应当承担相应的举证责任,并且证据对于待证实是的证明力要达到高度盖然性,才能使法官支持自己的主张。若无法履行举证责任,则面临着可能会承担不利的诉讼风险。

 

相关标签卢胜乾

©四川致高律师事务所

©蜀ICP备09021607号

地址:四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷9号楼2单元21楼