合同纠纷诉与反诉,致高守民竭力提供法律服务

2015-12-17 来源: 浏览:0

【案情简述】

2011年3月3日,A公司与B公司签订了《施工合同》,A公司将项目的施工工程发包给B公司,承包方式为包工包料,B公司与2011年3月16日正式进场施工。2011年7月29日,A公司以B公司严重违法合同约定为由发函要求解除合同,双方于2011年12月31日就合同未尽事宜达成协议,A公司全额首收购B公司为该项目购买的各种材料,2012年10月22日,B公司以A公司拖欠支付回购材料款及未根据合同第六条第3带你退还保证金为由向阿坝藏族羌族自治州中院提起诉讼,要求支付回购材料款及退还保证金。2012年11月21日,A公司向中院提起反诉,要求B公司赔偿因违约给A公司造成的损失。2013年1月6日,A公司与四川致高守民律师事务所签订了委托代理合同,指定由朱留华律师担任A公司与B公司建设工程纠纷一案的委托代理人。

【争议焦点】

1、 A公司在上述情况下是否有权单方解除合同?

2、 关于材料回购中材料的价款、种类及数量如何认定?

3、 材料的运费是否应当归入材料款的计算中?

4、 工期损失的具体计算方式。

【代理思路】

本所律师接受委托后,分析了案情,与当事人进行了多次沟通,获取了大量证据材料,本律师经过研究与讨论认为,在合同履行过程中,因B公司延误工期、拖欠民工工资、工程质量瑕疵且拒不整改,管理人员及工人不到位,等诸多问题,表明B公司存在根本性违约,A公司当然有权单方面解除合同。

关于材料回购中得材料的价款、种类及数量认定,本所律师经过与当事人的交流,收集了各类证据材料并制作了证据清单,并且发现相对方的证据材料不能够支撑鉴定机构认定材料成新率,故从程序而言,认为该鉴定报告不能采信。

关于根据双方目前签订的会议纪要,材料回购单价按市场信息价和B公司提供的发票为准,但上述会议纪要、市场信息价以及发票均未涉及运费,故本所律师认为运费不应当计入材料款中。

结合合同、相关证据,经过本所律师计算,因B公司的违约给委托人造成了6个月的工期损失。

【案件结果】

2014年2月18日,四川省阿坝藏族羌族自治州中级人民法院依判决A公司向B支付材料款1230300.43元、塔吊租赁费13000元、退还保证金800000元。经过A公司上诉,四川省高院依法维持原判。

【办案总结】

由于该案我方提交的证据不足,不能支持我方的诉讼请求,因此对于此种情况,在以后的办案过程中应注意证据材料的手机,并建议顾问单位注意相关资料的保存,以免在诉讼时无法拥有足够的证据支持诉讼请求。在合同纠纷中对《合同书》及有关协议,以及当事人约定纳入合同内容的有关资料完整保存。这些书证直接证明了合同的成立与生效以及合同的具体内容。在合同履行过程中当事人向对方履行了合同的证据要保存。交付货物的要有收据,交款的要有发票或其它收款赁证。在合同履行过程中向对方发送的告知、通知、提出的异议。但有可能,均应予以完整保留。尤其对于产品质量异议与解除合同的通知务必以书面形式作出或由其签收、或邮寄、或以电话方式作出,同时进行电话录音。

 

相关标签

©四川致高律师事务所

©蜀ICP备09021607号

地址:四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷9号楼2单元21楼